北京排水集团高碑店污水处理厂泥格栅间及压榨间更新施工招标公告
· 2025-09-15
1.招标条件
本工程北京排水集团高碑店污水处理厂泥格栅间及压榨间更新（工程名称）已由/（项目审批、核准或备案机关名称）以/（批文名称及编号）批准建设，招标人（项目业主）为北京城市排水集团有限责任公司，建设资金来自企业自筹（资金来源），项目出资比例为100%。工程已具备招标条件，现对该工程的施工进行公开招标。
2.工程概况与招标范围
2.1本工程的建设地点：北京市朝阳区高碑店乡小郊亭村1号高碑店再生水厂院内
2.2本工程的建设规模：对高碑店再生水厂泥格栅间和压榨间进行更新。合同估算价：233.664497 （万元）（含税）
2.3本工程的计划工期：
定额工期： 60 日历天
要求工期： 60 日历天
计划开工日期： 2025 年 10月20 日
计划竣工日期： 2025年 12月 20 日
除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期： /
2.4招标范围：高碑店再生水厂泥格栅间和压榨间彩钢板房进行更新，包含现况厂房墙体拆除并更新安装，现况门窗拆除并更新安装，现况钢结构除锈及防火、防腐涂料，现况钢梯部分拆除及安装，现况墙裙及散水的拆除及更新，现况暖通、照明设备拆除及更新安装，暖通、照明系统运行调试，施工图设计、竣工图编制等内容。
2.5其他/
3.投标人资格要求
3.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力：
(1)资质条件：住房和城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；
(2)财务要求：财务制度健全，财务状况2024年经会计师事务所审计；
具体年份要求为近1年，指2024年1月1日起至 2024年12月31日止。
(3)业绩要求：/
具体年份要求为近/年，指/年/月/日起至/年/月/日止。
(4)主要项目管理人员资格要求：
项目经理资格：建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
其他：提供项目经理身份证明、2025年1月1日至今任意1个月在投标人单位缴纳社保证明。
(5)其他要求：
1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的营利法人。
2）一般纳税人，提供增值税普通发票。
3.2本工程招标（☑不接受；□接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2)两个以上资质类别相同但资质等级不同的成员组成的联合体投标人，以联合体成员中资质等级最低者的资质等级作为联合体投标人的资质等级；
(3)
(4)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程中投标；
(5)其他： / 。
联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
3.3其他要求 / 。
4.信誉要求
4.1信用标评审
本次招标是否采用信用标评审
☑不采用
□采用投标人北京排水集团行为信用评价
□采用投标人市场行为信用评价
□采用建造师市场行为信用评价
4.2失信被执行人
本次招标采用失信被执行人惩戒方式
□采用失信被执行人限制性惩戒
☑采用失信被执行人否决性惩戒
失信被执行人的信息采集相关要求见第三章评标办法第3.7.2项约定。
对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。联合体失信被执行次数应按联合体各成员失信被执行条数合计计算。
4.3其他信誉要求
(1)近年发生的诉讼和仲裁情况
☑本次招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况
□本次招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况【投标人须提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）截图，加盖公章】
诉讼及仲裁情况是指与履行下述合同有关及本款项要求的已作出生效裁决或判决的败诉。败诉是指：
□投标人作为原告时，其诉求/ （完全/未完全）获得法院支持
□投标人作为被告时，原告诉求/（完全/未完全）获得法院支持
□其他 /
调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼不纳入本次评审。本次评审包括的合同类型为：
□施工总承包合同 □专业分包（或承包）合同
□劳务分包合同 □工程材料设备采购合同
其他要求： /
具体年份要求为近 /年，指/年/月/日起至
文章推荐：
田湾核电站7、8号机组排放口在线监测项目建安工程项目采购公告
北京排水集团高碑店污水处理厂泥格栅间及压榨间更新施工招标公告
更多商机查看，下载保标APP
扫码关注小程序，获取商机更容易
